Архив Семерка - Российский Правовой Портал



ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КРАСНОЯРСКА ОТ 25.05.2007 N 321 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНЫХ ФОРМ КОНТРАКТА

Документ с изменениями и дополнениями на 2 февраля 2008 года

архив


                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
   
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                         от 25 мая 2007 г. N 321
   
                 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНЫХ ФОРМ КОНТРАКТА
   
       В  целях обеспечения эффективного использования средств бюджета
   города,  упорядочения  процедуры  размещения муниципального заказа,
   на  основании ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 9
   Федерального  закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на
   поставки    товаров,   выполнение   работ,   оказание   услуг   для
   государственных  и  муниципальных нужд", руководствуясь ст. ст. 58,
   59, 81 Устава города Красноярска, постановляю:
       1.   Утвердить  примерные  формы  муниципальных  контрактов  на
   выполнение   работ,  оказание  услуг  и  на  поставку  товаров  для
   муниципальных нужд согласно приложениям 1, 2.
       2. Муниципальным заказчикам заключать муниципальные контракты:
       -  в  строгом  соответствии  с  законодательством, на основании
   протоколов  проведения аукционов, протоколов оценки и сопоставления
   заявок  на  участие  в  конкурсе,  протоколов рассмотрения и оценки
   котировочных   заявок   и  оформлять  контракты  в  соответствии  с
   утвержденными примерными формами;
       -   после   представления   победителем   конкурса   банковской
   гарантии,   договора   страхования  ответственности  за  исполнение
   муниципального  контракта,  передачи  денежных  средств  в  залог в
   размере  обеспечения  исполнения муниципального контракта в случае,
   если  заказчиком,  уполномоченным органом в конкурсной документации
   установлено  требование  об  обеспечении  муниципального контракта.
   Способ  обеспечения исполнения контракта из указанных выше способов
   определяется    победителем    конкурса    самостоятельно.   Размер
   обеспечения  исполнения  контракта не должен превышать 30 процентов
   от начальной (максимальной) цены контракта (лота).
       3.  Признать утратившим силу Постановление администрации города
   Красноярска  от  14.12.2005  N  630  "Об утверждении примерных форм
   контракта".
       4.    Департаменту    информации    и    проектно-аналитической
   деятельности  администрации  города  (Токмакова  Л.В.) опубликовать
   Постановление в газете "Городские новости".
       5.   Настоящее   Постановление   вступает   в  силу  с  момента
   опубликования.
       6.  Ответственность  за  исполнение  Постановления возложить на
   первого заместителя Главы города Филиппова К.М.
   
                                               Исполняющий обязанности
                                                          Главы города
                                                          К.М.ФИЛИППОВ
   
   
   
   
   
                                                          Приложение 1
                                                       к Постановлению
                                                          Главы города
                                               от 25 мая 2007 г. N 321
   
                                            Примерная форма контракта
   
                      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N __
                 на выполнение работ (оказание услуг)
                        для муниципальных нужд
   
   г. Красноярск                             " __ " _________ 200_ г.
   
   _________________________________________________________________,
                   (полное наименование заказчика)
   действующий   от   имени     муниципального   образования   город
   Красноярск, в соответствии с ___________________________________,
                                     (положением, постановлением)
   в лице __________________________________________________________,
                      (наименование должности, Ф.И.О.)
   именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной  стороны, и  победитель
   открытого конкурса   (аукциона  по  лоту  N _____________, запроса
   котировок) ______________________________________________________,
                               (наименование конкурса)
   заявке   которого   присвоен   первый   номер  (аукциона,  запроса
   котировок, предложившего наименьшую цену)
   __________________________________________________________________
      (полное наименование организации подрядчика (исполнителя)
   в лице __________________________________________________________,
                     (наименование должности, Ф.И.О.)
   действующего на основании _______________________________________,
                                (устав, данные доверенности)
   именуемый  в  дальнейшем  "Подрядчик"   ("Исполнитель"), с  другой
   стороны,  заключили  настоящий  муниципальный  контракт  (далее  -
   контракт) о нижеследующем:
   
                          I. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
   
       1.1.  Заказчик поручает, а Подрядчик (Исполнитель) принимает на
   себя  обязательства  выполнить  работы  (оказать  услуги), Заказчик
   принимает  и  оплачивает  указанные  работы  (услуги)  по  условиям
   настоящего контракта.
       1.2.  Объем и содержание работ (услуг) определяется технической
   документацией    и   сметами,   являющимися   неотъемлемой   частью
   настоящего контракта <*>.
       1.3.  Заказчик  по  согласованию с Подрядчиком (Исполнителем) в
   ходе  исполнения  контракта  вправе изменить не более чем на десять
   процентов   предусмотренный  контрактом  объем  работ  (услуг)  при
   изменении   потребности   в   работах   (услугах),   на  выполнение
   (оказание)   которых   заключен   контракт,   или   при   выявлении
   потребности    в    дополнительном   объеме   работ   (услуг),   не
   предусмотренном  контрактом,  но  связанном  с работами (услугами),
   предусмотренными контрактом <**>.
   
             II. СТОИМОСТЬ РАБОТ (УСЛУГ) И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
   
       2.1.   Стоимость   работ   (услуг)   по   настоящему  контракту
   установлена  на  основании  протокола оценки и сопоставления заявок
   на  участие  в конкурсе (протокола аукциона, протокола рассмотрения
   и  оценки  котировочных  заявок)  от  "  __  "  _______  200_  г. и
   составляет _________ рублей, в т.ч. НДС (НДС не облагается).
       2.2.  Цена муниципального контракта является твердой и не может
   изменяться   в   ходе   его  исполнения,  за  исключением  случаев,
   установленных пунктами 1.3, 2.5 настоящего контракта.
       2.3.   Оплата   осуществляется   в   соответствии  с  условиями
   конкурсной,   аукционной  документации,  протокола  рассмотрения  и
   оценки  котировочных  заявок  от  "  __  " __________ 200_ г. путем
   перечисления   денежных   средств   на  расчетный  счет  Подрядчика
   (Исполнителя) ____________________________________________________
       2.4.  При  установлении  требования  об  обеспечении исполнения
   контракта   Подрядчик   (Исполнитель)   обязан   заключить  договор
   страхования  ответственности  по  контракту, представить банковскую
   гарантию,  передать в залог денежные средства в размере обеспечения
   исполнения   контракта,   что   составляет_____________  рублей,  в
   течение  пяти  рабочих  дней  с момента признания его победителем в
   соответствии  с протоколом оценки и сопоставления заявок на участие
   в  конкурсе  (протоколом  аукциона).  Способ обеспечения исполнения
   контракта определяется Подрядчиком (Исполнителем) самостоятельно.
       2.5.  Заказчик  по  согласованию  с  Подрядчиком (Исполнителем)
   вправе  изменить  не  более чем на десять процентов стоимость работ
   (услуг),    установленную   пунктом   2.1   настоящего   контракта,
   пропорционально  объему  дополнительных  работ  (услуг)  или объему
   части   работ   (услуг),   определенному   пунктом  1.3  настоящего
   контракта <***>.
   
              III. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)
   
       3.1.  Сроки  выполнения  работ  (оказания  услуг) по настоящему
   контракту  в  соответствии  с  протоколом  оценки  и  сопоставления
   заявок  на  участие  в  конкурсе  (протоколом  аукциона, протоколом
   рассмотрения и оценки котировочных заявок):
       -  дата  начала  выполнения работ (оказания услуг) _______ 200_
   г.;
       -  дата  завершения работ (окончания оказания услуг) _____ 200_
   г.
   
                         IV. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
   
       4.1. Подрядчик (Исполнитель) обязан:
       -  обеспечить  выполнение  работ  (оказание  услуг) надлежащего
   качества   с   соблюдением   требований  норм  и  правил  в  сроки,
   предусмотренные разделом III настоящего контракта;
       -  в  случае,  предусмотренном пунктом 2.4 контракта, заключить
   за  счет собственных средств договор страхования ответственности по
   контракту,  банковскую гарантию, передать в залог денежные средства
   по  настоящему  контракту  и  направить  Заказчику копию договора в
   трехдневный срок с момента подписания;
       -    обеспечить    необходимые   противопожарные   мероприятия,
   мероприятия   по  технике  безопасности,  охране  окружающей  среды
   (зеленых насаждений) во время проведения работ (оказания услуг);
       -  обеспечить  Заказчику беспрепятственный доступ к объекту для
   контроля за ходом и качеством выполнения работ (оказания услуг);
       -  производить  работы  (оказывать  услуги) собственными силами
   (привлечение  субподрядчиков,  субисполнителей  возможно  только  с
   согласия Заказчика);
       -  безвозмездно  устранить  недостатки  и дефекты в выполненных
   работах  (оказанных  услугах)  по  требованию  Заказчика  в течение
   ______ дней;
       -  сдать  Заказчику  выполненные  работы  (оказанные услуги) по
   акту  выполненных  работ  (услуг) в срок, установленный пунктом 3.1
   настоящего контракта;
       -  в  случае  досрочного  выполнения  работ (оказания услуг) по
   соглашению с Заказчиком сдать объект Заказчику;
       -   в   гарантийный   срок,   установленный  в  соответствии  с
   протоколом  оценки  и  сопоставления  заявок  на участие в конкурсе
   (протоколом  аукциона),  который составляет ____________, устранить
   выявленные недостатки;
       -  представить  Заказчику  отчет  об израсходованных материалах
   при  выполнении  работ (оказании услуг) и его обоснование. В случае
   остатка   материалов   возвратить  их  Заказчику  либо  с  согласия
   Заказчика  уменьшить цену работ на сумму стоимости неиспользованных
   материалов, оставшихся у Подрядчика (Исполнителя) <****>.
       4.2. Заказчик обязан:
       -  передать  Подрядчику  (Исполнителю)  в  случае необходимости
   объект   для  выполнения  работ  (оказания  услуг)  по  акту  после
   подписания настоящего контракта;
       - участвовать в освидетельствовании скрытых работ;
       -   принять  от  Подрядчика  (Исполнителя)  выполненные  работы
   (оказанные услуги) и произвести их оплату в установленные сроки.
   
                            V. ПРИЕМКА РАБОТ
   
       5.1.  По завершении выполнения работ (оказания услуг) Подрядчик
   (Исполнитель)  представляет Заказчику акт приемки выполненных работ
   (оказанных услуг) с приложением к нему необходимых документов.
       5.2.  В случае несоответствия объема работ после их выполнения,
   а  также  невозможности или нецелесообразности продолжения оказания
   услуг  Сторонами  составляется  соответствующий  двусторонний  акт,
   содержащий   перечень   необходимых  доработок,  в  соответствии  с
   которым  Подрядчик  (Исполнитель)  обязан  в течение ____ дней либо
   произвести   работы   по   устранению  выявленных  недостатков  без
   дополнительной   оплаты   в   пределах   утвержденной  сметы,  либо
   прекратить выполнение работ (оказание услуг).
   
                       VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
   
       6.1.   Стороны   несут   ответственность  за  неисполнение  или
   ненадлежащее   исполнение   своих  обязательств  в  соответствии  с
   действующим законодательством.
       6.2.  В  случае  обнаружения  недостатков в выполненных работах
   (оказанных  услугах)  Заказчик  вправе  потребовать  от  Подрядчика
   (Исполнителя):
       -  безвозмездного  устранения недостатков в срок, установленный
   пунктом 5.2 контракта;
       - соответствующего уменьшения установленной цены;
       -  возмещения  понесенных  Заказчиком  расходов  по исправлению
   недостатков своими силами или силами третьих лиц.
       6.3.  За  нарушение  сроков  выполнения  работ (оказания услуг)
   Подрядчик  (Исполнитель)  уплачивает  Заказчику неустойку в размере
   1/300   ставки   рефинансирования   Центрального  банка  Российской
   Федерации  от  суммы контракта за каждый день просрочки, начиная со
   дня,  следующего  после  дня истечения установленного муниципальным
   контрактом  срока  исполнения  обязательства  (но не более основной
   суммы контракта).
       6.4.  За  нарушение  сроков оплаты выполненных работ (оказанных
   услуг)   Подрядчик  (Исполнитель)  вправе  требовать  от  Заказчика
   уплаты  пени  в  размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального
   банка  Российской  Федерации  от суммы задолженности за каждый день
   просрочки.
       6.5.   Уплата  неустойки  и  возмещение  убытков,  связанных  с
   ненадлежащим    исполнением   Сторонами   своих   обязательств   по
   настоящему  контракту,  не освобождают нарушившую условия контракта
   Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
   
                         VII. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
   
       7.1.  Стороны  освобождаются от ответственности за неисполнение
   обязательств  в  случае  действия  обстоятельств непреодолимой силы
   (пожар,  наводнение,  землетрясение,  военные  действия и т.д.) при
   условии,  что  данные  обстоятельства  непосредственно  повлияли на
   выполнение  условий  по  настоящему  контракту.  В этом случае срок
   выполнения  договорных обязательств будет продлен на время действия
   этих обстоятельств, но не более двух месяцев.
       7.2.  Сторона,  для  которой создалась невозможность исполнения
   обязательств   по   указанным  причинам,  должна  известить  другую
   Сторону   о   наступлении   и  прекращении  действий  обстоятельств
   непреодолимой  силы  в  срок  не позднее трех дней с подтверждением
   факта их действия актами компетентных органов.
       7.3.  Подрядчик (Исполнитель) освобождается от уплаты неустойки
   (штрафа,  пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного
   обязательства  произошла  вследствие непреодолимой силы или по вине
   Заказчика.
   
                         VIII. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
   
       8.1.  В случае возникновения споров и разногласий по настоящему
   контракту  и  в  связи  с  ним  Стороны примут меры к их разрешению
   путем переговоров.
       8.2.  Если  Стороны  не  придут к соглашению, то споры подлежат
   разрешению   в   соответствии   с   действующим   законодательством
   Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.
       8.3.     Стороны    предусматривают    претензионный    порядок
   урегулирования  споров,  срок  рассмотрения  претензий  не более 15
   дней.
   
                    IX. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
   
       9.1.  Досрочное  расторжение  контракта  может  иметь  место по
   соглашению  Сторон с возмещением понесенных убытков либо по решению
   суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
       9.2.   Сторона,  решившая  расторгнуть  настоящий  контракт,  в
   пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.
       9.3.  Контракт  считается  расторгнутым  с  момента  подписания
   Сторонами  соглашения  о  расторжении  при  условии  урегулирования
   материальных  и  финансовых  претензий  по  выполненным  до момента
   расторжения  контракта  обязательствам  или  вступления  в законную
   силу решения суда.
       9.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий контракт:
       -  при  нарушении  Подрядчиком  (Исполнителем) срока выполнения
   работ (оказания услуг) более чем на ___ дней;
       -  при  снижении  качества  работ  (услуг),  предусмотренных  в
   техническом    задании,    в   результате   нарушения   Подрядчиком
   (Исполнителем) условий контракта;
       -  в  случае  невозможности  или нецелесообразности продолжения
   работ (услуг).
       9.5.  При  расторжении  контракта  по любым основаниям Заказчик
   обязуется:
       -  принять  работы (услуги), фактически выполненные (оказанные)
   Подрядчиком   (Исполнителем)   с  надлежащим  качеством  на  момент
   расторжения настоящего контракта;
       -  в  течение  трех  рабочих дней после получения от Подрядчика
   (Исполнителя)  акта  приемки  выполненных  работ (услуг), справки о
   стоимости  выполненных  работ  (услуг)  и затратах по установленной
   форме подписать их или дать мотивированный отказ;
       -  в  течение __ дней с момента оформления указанных документов
   оплатить  фактически  выполненные Подрядчиком (Исполнителем) работы
   (услуги).
   
                       X. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
   
       10.1.  Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими
   Сторонами и действует до 31 декабря ____ года.
       10.2.  Действие настоящего контракта прекращается после полного
   исполнения  Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с
   условиями конкурса и настоящего контракта.
   
                           XI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
   
       11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему контракту
   имеют  силу  только  в  том случае, если они оформлены в письменном
   виде и подписаны обеими Сторонами.
       11.2.  В случае изменения правового статуса одной из Сторон она
   в  течение  трех  рабочих дней обязана информировать другую Сторону
   об организации-правопреемнике.
       11.3.  При  исполнении  муниципального контракта не допускается
   перемена  Подрядчика  (Исполнителя),  за  исключением случаев, если
   новый  Подрядчик  (Исполнитель) является правопреемником Подрядчика
   (Исполнителя)   по   такому   контракту   вследствие  реорганизации
   юридического    лица    в   форме   преобразования,   слияния   или
   присоединения.
       11.4.  Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
   одинаковую  юридическую  силу,  по  одному  экземпляру  для  каждой
   Стороны.
   
            Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
   
   Заказчик:                         Подрядчик (Исполнитель):
   Юридический                       Юридический
   адрес: ____________________       адрес:_____________________
   ___________________________       ___________________________
   ___________________________       ___________________________
   Банковские                        Банковские
   реквизиты _________________       реквизиты _________________
   ___________________________       ___________________________
   Телефон ___________________       Телефон ___________________
   Факс ______________________       Факс ______________________
   
   ЗАКАЗЧИК                          ПОДРЯДЧИК (ИСПОЛНИТЕЛЬ)
   
   --------------------------------
       <*>  Наличие  указанных  в  пункте 1.2 документов обязательно в
   связи  с возможностью изменения Заказчиком объема и стоимости работ
   после подписания настоящего контракта.
       <**>   Данное  условие  включается  в  обязательном  порядке  в
   контракт  в  случае, если это предусмотрено Заказчиком в конкурсной
   документации.
       <***>  Данное  условие  включается  в  обязательном  порядке  в
   контракт  в случае, если возможность изменения объема работ (услуг)
   предусмотрена Заказчиком в конкурсной документации.
       <****>   Данное   условие   включается   в  контракт  в  случае
   выполнения  работ  (оказания  услуг)  с  использованием  материалов
   Заказчика.
   
   
   
   
   
                                                          Приложение 2
                                                       к Постановлению
                                                          Главы города
                                               от 25 мая 2007 г. N 321
   
                                            Примерная форма контракта
   
                      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N __
              на поставку товаров для муниципальных нужд
   
   г. Красноярск ________________ 200_ г.
   
   _________________________________________________________________,
                   (полное наименование заказчика)
   действующий   от   имени     муниципального   образования   город
   Красноярск, в соответствии с ___________________________________,
                                     (положением, постановлением)
   в лице __________________________________________________________,
                      (наименование должности, Ф.И.О.)
   именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной  стороны, и  победитель
   открытого конкурса   (аукциона  по  лоту  N _____________, запроса
   котировок) ______________________________________________________,
   заявке   которого   присвоен   первый   номер  (аукциона,  запроса
   котировок, предложившего наименьшую цену)
   __________________________________________________________________
            (полное наименование организации-поставщика
   в лице __________________________________________________________,
                     (наименование должности, Ф.И.О.)
   действующего на основании _______________________________________,
                                (устав, данные доверенности)
   именуемый  в  дальнейшем "Поставщик", с другой стороны,  заключили
   настоящий    муниципальный    контракт   (далее   -   контракт)  о
   нижеследующем:
   
                          I. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
   
       1.1.   Поставщик  принимает  на  себя  обязательства  поставить
   _________  (далее  -  товар)  в  обусловленный  срок,  а Заказчик -
   принять  и  оплатить  товар  по  условиям  настоящего  контракта  в
   номенклатуре,  количестве  и  по  ценам,  указанным в спецификации,
   которая является неотъемлемой частью контракта.
       1.2.   Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать
   действующим  стандартам,  техническим  условиям  или  дополнительно
   согласованным  Сторонами характеристикам, указанным в спецификации.
   Качество  товара удостоверяется сертификатом или паспортом качества
   изготовителя,  которые  Поставщик  направляет  Заказчику  вместе  с
   товаром или высылает со счетом-фактурой.
       1.3.  Заказчик  по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения
   контракта   вправе  изменить  не  более  чем  на  десять  процентов
   предусмотренное   контрактом   количество   товара   при  изменении
   потребности  в товаре, соответственно на поставку которого заключен
   контракт <*>.
       1.4.  Товар  должен  поставляться  в  упаковке, соответствующей
   упаковке  завода-изготовителя, упаковка должна иметь товарный вид и
   обеспечивать сохранность товара при транспортировке.
   
                       II. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
   
       2.1.  Цена  товара  установлена на основании протокола оценки и
   сопоставления  заявок  на  участие  в конкурсе (протокола аукциона,
   протокола  рассмотрения  и  оценки  котировочных  заявок) от " __ "
   __________ 200_ г.
       Общая  сумма  контракта составляет _____________ рублей, в т.ч.
   НДС (НДС не облагается).
       2.2. В цену товара входит _________________________________.
       2.3.  Цена муниципального контракта является твердой и не может
   изменяться   в   ходе   его  исполнения,  за  исключением  случаев,
   установленных пунктами 1.3, 2.5 настоящего контракта.
       2.4.  Оплата  осуществляется  на  основании условий конкурсной,
   аукционной    документации,   протокола   рассмотрения   и   оценки
   котировочных   заявок   от   "   __  "  __________  200_  г.  путем
   перечисления   денежных   средств   на  расчетный  счет  Поставщика
   ________________________
       2.5.    При   поставке   дополнительного   количества   товара,
   предусмотренного  пунктом  1.1  настоящего  контракта,  Заказчик по
   согласованию  с  Поставщиком  вправе  изменить  первоначальную цену
   контракта  пропорционально  количеству  товара,  но не более чем на
   десять процентов цены контракта, предусмотренной пунктом 2.1 <**>.
       2.6.  При  установлении  требования  об  обеспечении исполнения
   контракта    Поставщик   обязан   заключить   договор   страхования
   ответственности  по  контракту,  представить  банковскую  гарантию,
   передать   в   залог   денежные   средства  в  размере  обеспечения
   исполнения  контракта,  что  составляет  ______________  рублей,  в
   течение  пяти  рабочих  дней  с момента признания его победителем в
   соответствии  с протоколом оценки и сопоставления заявок на участие
   в  конкурсе  (протоколом  аукциона).  Способ обеспечения исполнения
   контракта определяется Поставщиком самостоятельно.
   
                           III. СРОК ПОСТАВКИ
   
       3.1.   Срок   поставки   товара   по   настоящему  контракту  в
   соответствии  с протоколом оценки и сопоставления заявок на участие
   в  конкурсе  (протоколом аукциона, протоколом рассмотрения и оценки
   котировочных   заявок)   составляет   _________   дней   с  момента
   __________________.
   
                         VI. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
   
       4.1. Поставщик обязан:
       -  обеспечить в полном объеме выполнение требований, изложенных
   в пункте 2.6 настоящего контракта;
       -   осуществить   поставку   товара   надлежащего  качества,  в
   количестве,     предусмотренном     спецификацией,    по    адресу:
   ___________________ (указанному Заказчиком);
       - осуществить контроль за доставкой товара;
       -  обеспечить  бесплатное  гарантийное  обслуживание  в течение
   _________;
       -   направить  Заказчику  счет-фактуру  на  отгруженный  товар,
   оформленную в соответствии с действующим законодательством.
       4.2.  Заказчик обязуется произвести оплату поставляемого товара
   и  осуществить  приемку  по  количеству и качеству в соответствии с
   обычаями делового оборота.
       4.3.   По   факту   поставки   оформляется   двусторонний   акт
   приема-сдачи  товара, который подписывается Сторонами и скрепляется
   печатями.
       4.4.  Право  собственности  на  товар  переходит  к Заказчику с
   момента передачи товара.
   
                        V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
   
       5.1.   Стороны   несут   ответственность  за  неисполнение  или
   ненадлежащее   исполнение   своих  обязательств  в  соответствии  с
   действующим законодательством.
       5.2.   В  случае  обнаружения  недостатка  товара  либо  товара
   несоответствующего   качества   Заказчик   вправе   потребовать  от
   Поставщика:
       -  безвозмездного  устранения  недостатка  товара  в __-дневный
   срок;
       - соответствующего уменьшения установленной цены;
       - безвозмездной допоставки товара;
       -  возмещения  понесенных  Заказчиком  расходов  по исправлению
   недостатков своими силами или третьими лицами.
       5.3.   За   просрочку   поставки   или  недопоставку  товара  в
   установленные  сроки  Поставщик  уплачивает  Заказчику  неустойку в
   размере    1/300   ставки   рефинансирования   Центрального   банка
   Российской  Федерации  от  стоимости  недопоставленного  товара  за
   каждый  день  просрочки,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня
   истечения  установленного муниципальным контрактом срока исполнения
   обязательства.
       5.4.  За нарушение сроков оплаты поставленного товара Поставщик
   вправе  требовать  от  Заказчика уплаты пени в размере 1/300 ставки
   рефинансирования  Центрального  банка Российской Федерации от суммы
   задолженности за каждый день просрочки.
       5.5.   Уплата  неустойки  и  возмещение  убытков,  связанных  с
   ненадлежащим    исполнением   Сторонами   своих   обязательств   по
   настоящему  контракту,  не освобождают нарушившую условия контракта
   Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
   
                         VI. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
   
       6.1.  Стороны  освобождаются от ответственности за неисполнение
   обязательств  в  случае  действия  обстоятельств непреодолимой силы
   (пожар,  наводнение,  землетрясение,  военные  действия и т.д.) при
   условии,  что  данные  обстоятельства  непосредственно  повлияли на
   выполнение  условий  по  настоящему  контракту.  В этом случае срок
   выполнения  договорных обязательств будет продлен на время действия
   этих обстоятельств, но не более двух месяцев.
       6.2.  Сторона,  для  которой создалась невозможность исполнения
   обязательств   по   указанным  причинам,  должна  известить  другую
   Сторону   о   наступлении   и  прекращении  действий  обстоятельств
   непреодолимой  силы  в  срок  не позднее трех дней с подтверждением
   факта их действия актами компетентных органов.
       6.3.  Поставщик  освобождается  от  уплаты  неустойки  (штрафа,
   пеней),   если   докажет,   что   просрочка  исполнения  указанного
   обязательства  произошла  вследствие непреодолимой силы или по вине
   заказчика.
   
                         VII. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
   
       7.1.  В случае возникновения споров и разногласий по настоящему
   контракту  и  в  связи  с  ним  Стороны примут меры к их разрешению
   путем переговоров.
       7.2.  Если  Стороны  не  придут к соглашению, то споры подлежат
   разрешению   в   соответствии   с   действующим   законодательством
   Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.
       7.3.     Стороны    предусматривают    претензионный    порядок
   урегулирования споров, срок рассмотрения претензий 15 дней.
   
                   VIII. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
   
       8.1.  Досрочное  расторжение  контракта  может  иметь  место по
   соглашению  Сторон с возмещением понесенных убытков либо по решению
   суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
       8.2.   Сторона,  решившая  расторгнуть  настоящий  контракт,  в
   пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.
       8.3.  Контракт  считается  расторгнутым  с  момента  подписания
   Сторонами  соглашения  о  расторжении,  при  условии урегулирования
   материальных  и  финансовых  претензий  по  выполненным  до момента
   расторжения  контракта  обязательствам  или  вступления  в законную
   силу вынесенного в установленном порядке решения суда.
       8.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий контракт:
       -  при  нарушении  Поставщиком  срока поставки более чем на ___
   дней;
       -  при  систематическом,  не  менее  двух раз, получении товара
   низкого качества;
       -  в  случае  прекращения  потребности  или  нецелесообразности
   продолжения поставки товара.
       8.5.  При  расторжении  контракта  по любым основаниям Заказчик
   обязуется:
       -  принять  товар надлежащего качества, фактически поставленный
   Поставщиком на момент расторжения настоящего контракта;
       -  в  течение  трех  рабочих дней после получения от Поставщика
   акта приемки товара подписать его или дать мотивированный отказ;
       -  в  течение __ дней с момента оформления указанных документов
   оплатить Поставщику фактически поставленный товар.
   
                       IX. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
   
       9.1.  Контракт  вступает в силу с момента подписания его обеими
   Сторонами и действует до 31 декабря ____ года.
       9.2.  Действие  настоящего контракта прекращается после полного
   исполнения  Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с
   условиями конкурса и настоящего контракта.
   
                            X. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
   
       10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему контракту
   имеют  силу  только  в  том случае, если они оформлены в письменном
   виде и подписаны обеими Сторонами.
       10.2.  В случае изменения правового статуса одной из Сторон она
   в  течение  трех  рабочих дней обязана информировать другую Сторону
   об организации-правопреемнике.
       10.3.  При  исполнении  муниципального контракта не допускается
   перемена   Поставщика  (Исполнителя,  Подрядчика),  за  исключением
   случаев,  если  новый  Поставщик  (Исполнитель, Подрядчик) является
   правопреемником  Поставщика  (Исполнителя,  Подрядчика)  по  такому
   контракту   вследствие  реорганизации  юридического  лица  в  форме
   преобразования, слияния или присоединения.
       10.4.  Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
   одинаковую  юридическую  силу,  по  одному  экземпляру  для  каждой
   Стороны.
   
            Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
   
   Заказчик:                         Поставщик:
   Юридический                       Юридический
   адрес: ____________________       адрес:_____________________
   ___________________________       ___________________________
   ___________________________       ___________________________
   Банковские                        Банковские
   реквизиты _________________       реквизиты _________________
   ___________________________       ___________________________
   Телефон ___________________       Телефон ___________________
   Факс ______________________       Факс ______________________
   
   ЗАКАЗЧИК                          ПОСТАВЩИК
   
   --------------------------------
       <*>   Данное   условие  включается  в  обязательном  порядке  в
   контракт  в  случае, если это предусмотрено Заказчиком в конкурсной
   документации.
       <**>   Данное  условие  включается  в  обязательном  порядке  в
   контракт  в  случае,  если  возможность  изменения  качества товара
   предусмотрена Заказчиком в конкурсной документации.
   
   


Семерочка Правовые и нормативные акты России
  Региональное и федеральное законодательство России


 
Популярные новости
Статистика
Рейтинг@Mail.ru







© 2008-2014 . Все права защищены.
При использовании материалов Российского Правового Портала "Семерка" ссылка на 7Law.info обязательна